Le site plpresta.fr est édité par :
Parcs & Loisirs Presta
Forme juridique : Entreprise individuelle
Représentant légal : M. Andrei Gherghel
Adresse : 129 Boulevard Saint Jean, 83170 Brignoles
Téléphone : 06 26 17 32 12
Email : andreir2j@gmail.com
SIRET : 908 325 558 000 17
N° TVA intracommunautaire : FR15908325558
Le site est hébergé par :
OVHcloud
2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France
Téléphone : 1007
www.ovhcloud.com
Site conçu et réalisé par OnWebStudio – onwebstudio.fr
Le site plpresta.fr est un site vitrine destiné à présenter les prestations de Parcs & Loisirs Presta : application de résine drainante Résineo, sol souple, gazon synthétique, pose d'aires de jeux pour enfants et d'agrès fitness extérieurs. Il ne propose pas de vente en ligne.
L'ensemble du contenu de ce site (textes, images, graphismes, logo, icônes, etc.) est la propriété exclusive de Parcs & Loisirs Presta ou de ses partenaires. Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation de ces éléments, sans autorisation écrite préalable, est strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle.
Le logo et les visuels Résineo sont la propriété de LRVision (Escalquens, France) et sont utilisés dans le cadre du partenariat agréé Résineo.
Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les prestations réalisées par Parcs & Loisirs Presta (ci-après « le Prestataire ») pour ses clients (ci-après « le Client »), en France métropolitaine.
6.1 – Devis et commande
Toute prestation fait l'objet d'un devis gratuit établi après visite sur site. Le devis est valable 30 jours. La commande est confirmée à réception du devis signé accompagné du versement de l'acompte convenu. Le Prestataire se réserve le droit de refuser toute commande sans avoir à se justifier.
6.2 – Tarifs
Les prix sont indiqués en euros toutes taxes comprises (TTC). Le Prestataire est susceptible de modifier ses tarifs à tout moment. Les prestations sont facturées au tarif en vigueur au jour de la confirmation de la commande.
6.3 – Modalités de paiement
Un acompte de 50 % du montant total est exigible à la signature du devis. Le solde est dû à la livraison de la prestation. Le paiement s'effectue par virement bancaire ou par carte bancaire. Tout retard de paiement entraîne l'application de pénalités de retard au taux légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
6.4 – Délais d'exécution
Les délais d'exécution sont donnés à titre indicatif et dépendent notamment des conditions météorologiques, de la disponibilité des matériaux et de l'accès au chantier. Tout retard ne saurait donner lieu à indemnisation sauf faute grave du Prestataire.
6.5 – Obligations du client
Le Client s'engage à fournir un accès libre et sécurisé au chantier, à informer le Prestataire de toute contrainte technique particulière, et à s'assurer que les surfaces à traiter sont préparées conformément aux indications préalables du Prestataire.
6.6 – Garanties
Les prestations sont réalisées avec des matériaux certifiés conformes aux normes en vigueur. La résine drainante Résineo est certifiée CSTB. Le Prestataire est couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle. La garantie légale de parfait achèvement s'applique dans les conditions prévues par la loi.
6.7 – Responsabilité
La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en cas de force majeure, d'utilisation anormale des surfaces livrées, ou de défaut d'entretien par le Client. Le Prestataire ne peut être tenu responsable des dommages indirects ou immatériels.
6.8 – Rétractation
Conformément à l'article L.221-28 du Code de la consommation, le droit de rétractation ne s'applique pas aux prestations de services pleinement exécutées avant la fin du délai de rétractation, avec accord préalable du consommateur.
6.9 – Droit applicable et juridiction compétente
Les présentes conditions générales sont soumises au droit français. En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable avant tout recours judiciaire. À défaut, le tribunal compétent sera celui du ressort du siège social du Prestataire (Tribunal de Draguignan).
Les données personnelles collectées via le formulaire de contact (nom, téléphone, email) sont utilisées uniquement dans le cadre du traitement de votre demande de devis. Elles ne sont jamais cédées à des tiers. Conformément au RGPD, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de vos données en écrivant à andreir2j@gmail.com. Pour plus de détails, consultez notre Politique de confidentialité.
Ce site utilise des cookies techniques nécessaires à son bon fonctionnement (session WordPress). Aucun cookie publicitaire ou de tracking tiers n'est déposé sans votre consentement préalable.
Le site peut contenir des liens vers des sites tiers (Facebook, Instagram, Résineo). Parcs & Loisirs Presta n'exerce aucun contrôle sur ces sites et décline toute responsabilité quant à leur contenu.